ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (26/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") podaje do publicznej informacji, iż w dniu 22.11.2010 r., działając w Konsorcjum w składzie:1) ZUE S.A.?Lider Konsorcjum2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.?Partner Konsorcjum3) Firma Torowo?Spawalnicza "Spaw?Tor"?Partner Konsorcjum4) Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "Tor?Krak" Sp. z o.o.?Partner Konsorcjum(łącznie zwanych: "Wykonawcą")zawarł umowę podwykonawczą z Pawłem Stolarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny PAKTOL ("Podwykonawca").Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę robót budowlanych na rzecz Wykonawcy w ramach zadania: "Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy" ("Kontrakt Główny"), realizowanego przez Wykonawcę.Wartość umowy: 6 450 628,73 zł (brutto)Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 35 dni roboczych od dnia przedstawienia Wykonawcy
faktury, na rachunek bankowy Podwykonawcy.Termin realizacji: 23 listopada 2012 roku.Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy.Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne:1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru?w wysokości 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za te roboty, za każdy dzień opóźnienia,2) za opóźnienie określonego w umowie przedmiotu odbioru częściowego w stosunku do harmonogramu rzeczowo?finansowego robót?w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za te roboty za każdy dzień opóźnienia,3) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości?w wysokości 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,4) za spowodowane przez Podwykonawcę przerwy w realizacji robót bez
uładnionego powodu?w wysokości 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy?w wysokości 10 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto,6) za odstąpienie od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy?w wysokości 10 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto.Wykonawca ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Podwykonawcy w łącznym ich wymiarze.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody w tym utraconych korzyści.Podwykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie 5 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 37 dni po dokonaniu odbioru końcowego robót będących
przedmiotem Kontraktu Głównego. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 22 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-443 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugowicka | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | +48 12 269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ